Договор на уборку снега с крыш

Договор на уборку снега с крыш

Договор на уборку снега с крыш

ЗАКАЗАТЬ УБОРКУ СНЕГА МОЖНО ЗДЕСЬ

ДОГОВОР  № ___

г. Санкт ― Петербург                                                                                                        «__» января  2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое  в  дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое  в  дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на  основании  Устава, с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые   работы по очистке от снега и льда  крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________

Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу:  Санкт ― Петербург, ______________________

2.    СТОИМОСТЬ (ЦЕНА)  ДОГОВОРА.

2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2

с учетом  НДС.

2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________).   Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

3.    СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Начало работ   в день подписания настоящего договора.    

3.2. Окончание работ –  в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.

4.    ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Оплата производится  после выполнения работ в полном объёме, после  подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении  3-х рабочих дней с момента поступления счёта  Подрядчика.

5.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1.   Заказчик обязуется:

5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса  снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при  их проведении.                                 

6.    ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ.

6.1. По окончании работ  Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать  его  или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа  Исполнитель  должен  устранить указанные замечания и вновь предъявить  Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя.

При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.   

6.3.  Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1.

7.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение  п. 5.2.1. настоящего договора. 

 8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

      ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты  его подписания  и действует до выполнения сторонами всех  своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров

сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и

Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1    Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, и

содержит вместе с приложением  2  листа.

Заказчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

_________________________________/_____________________________/

Подрядчик

_________________________________/_____________________________/

ЗАКАЗАТЬ УБОРКУ СНЕГА ЗДЕСЬ

Источник: https://spbeverest.ru/cp59852-dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-2019-g.html

Договор на оказание услуг по вывозу снега – Договор оказания услуг, работ

Договор на уборку снега с крыш

г. ___________                                                                                                      «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице  ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега   с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом  ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом  0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня  с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4.Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________  руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного  п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от  ежемесячной стоимости   фактически  оказанных услуг по настоящему  договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия  договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами  настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания  соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер). 

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Приема–передачи бункера (контейнера)

г. _____________                                                                                                             ________20__ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______ с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, в лице  ___________________________________________________________________________ действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), составили настоящий  АКТ о нижеследующем:

1. В целях исполнения п. 2.3.2. Договора № ___ от «___» ___________ 20__ года  на оказание услуг по вывозу мусора,

Исполнитель передает, а Заказчик принимает  для установки по адресу: ____________________________________________________________________________________________

следующее количество бункеров (Контейнеров):

№/п/п

Наименование

Единица измерения

     шт.

 Объем, м. куб.

Количество

Залоговая стоимость, с учетом НДС

       ИТОГО

2. Передаваемые в аренду бункера (контейнеры) находятся в исправном состоянии, трещин, вмятин, и иных дефектов, не позволяющих использовать арендованное имущество, не имеют.

3. Заказчик  в отношении предоставляемого  в аренду имущества  претензий  не имеет.

Подписи сторон:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0/

Pro-pravo-online